Договор поставки

Договор поставки товаров № __-П/2025

гор. Чебоксары

_____ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод строительных профилей» (ООО «Чебоксарский завод СТэП»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице менеджера коммерческого отдела ________________, действующего на основании доверенности № __-2_ от __.01.202_ г., с другой стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_________» (ООО «_________»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора ________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию (далее – Товар), в количестве, цвете, ассортименте, по цене и в сроки согласно настоящему Договору и счету на оплату (счет-договору): № ______ от __ ________ 202_ г. на общую сумму  _____ _____ (________________ тысяч _________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20% - _________- руб. ___ коп., а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

2. Наименование, цена, ассортимент, цвет и количество передаваемого Товара указываются и согласовываются сторонами в счете-договоре, УПД (универсально передаточный документ), которые являются неотъемлемыми частями договора. Покупатель несет ответственность за достоверность сведений, размеров, указанных в заявке, счете-договоре (проекте, плане, схеме, эскизе).

3. Изменение Покупателем условий Договора и/или счете-договоре (спецификации) к нему возможно только в том случае, если заказ на производство еще не размещен на заводе-изготовителе. В противном случае изменение Договора и счета-договора к нему на основании полученных Поставщиком заявок невозможно.

4. Срок изготовления Товара – 10 рабочих дней после осуществления заказа и внесения оплаты, согласно условий в п.п. 7 и 8 настоящего Договора. Точных сроков на выполнение заказов Поставщиком не устанавливается. Их ориентировочные сроки выполнения могут быть озвучены менеджером по каждому заказу индивидуально.

5. Поставка осуществляется транспортом Покупателя за свой счет, либо за отдельную плату доставляется транспортом Поставщика в адрес Покупателя. В случае самовывоза передача Товара осуществляется Покупателю на складе Поставщика. В случае доставки товара Покупателю - Товар считается переданным после отгрузки товара в месте назначения Покупателя. Поставщик вправе привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Покупателем.

6. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными, а Товар считается принятым с момента передачи Товара и подписания Покупателем или его уполномоченным представителем УПД (универсального передаточного документа) на складе Поставщика, а в случае поставки товара в адрес Покупателя – с момента передачи Товара Покупателю транспортным экспедитором Поставщика и подписания товарно-транспортной накладной (форма № ТОРГ-12) либо УПД (универсального передаточного документа).

7. Цена товара определяется в счете на оплату (счет-договоре) и составляет общую сумму _____ _____ (________________ тысяч _________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20% - _________- руб. ___ коп.
Вариант 1
8. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 (сто) % от стоимости заказываемого Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
Вариант 2
8. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: Покупатель вносит аванс в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости заказываемого Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора; оставшуюся сумму оплаты в размере 50 (пятьдесят) % по договору-заказу Покупатель оплачивает до момента получения Товара.

9. В случае отказа Покупателя от доставки Товара, Покупатель обязуется вывести Товар самостоятельно со склада Поставщика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке. При просрочке Покупателем срока вывоза Товара со склада Поставщика, Товар с восьмого рабочего дня считается принятым на ответственное хранение Поставщика с начислением платы в размере 300 (триста) рублей за каждый день хранения, включая день отгрузки. Оплата услуг ответственного хранения производится до получения Товара. Поставщик вправе удержать плату за услугу ответственного хранения из суммы предоплаты, поступившей от Покупателя по данной партии Товара.

10. При получении Товара на складе Поставщика и при доставке Товара Поставщиком - Товар должен быть осмотрен Покупателем в момент его получения. При обнаружении несоответствия количества, дефектов и повреждений Товара Покупатель обязан в максимально короткие сроки сообщить об этом Поставщику. Покупатель вправе предьявит претензию по качеству товара (скрытые дефекты) в течении гарантийного срока Товара.
11. За несвоевременную поставку товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы непереданного товара за каждый день просрочки.
12. За несвоевременную оплату Товара Поставщику указанного в п.9 настоящего Договора, Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки.
13. Приемка каждой партии Товара оформляется подписанием товарных (товарно-транспортных) накладных (форма № ТОРГ–12) либо УПД (универсального передаточного документа) уполномоченными представителями Сторон. После подписания товарных (товарно-транспортных) накладных (форма № ТОРГ-12) либо УПД (универсального передаточного документа) претензии по качеству и количеству не принимаются.

14. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения договоренности Сторонами по спорным вопросам, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики- Чувашии, при условии обязательного предварительного заявления письменной претензии, ответ на которую должен быть направлен не позднее 10 (Десяти) календарных дней после ее получения.

15. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

16. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: пакетированные кровельные материалы (профнастил, металлочерепица, листы и т.д.) необходимо хранить только в сухом закрытом помещении не более 20 дней. Складировать на ровном месте, подложив под пачку брусья 20 см * 20 см через каждые 0,5 метра. При более длительном хранении или если при транспортировке на металл попала влага, каждый лист проложить рейками и обеспечить уклон около 7 градусов. Хранение пачек на открытых пространствах не допускается. При невозможности хранения в помещении необходимо листы проложить рейками, обеспечить уклон и защиту от осадков, в таком случае срок хранения не более 5 дней.